二级建造师模拟试题(3).doc

2010年二级建造师施工管理模拟题及答案 一、单项选择题共70题,每题1分,共70分,在每小题列出的四个备选项中只有一个最符合题意,请将其代码填写在题后括号内,错选、多选或未选均无分 第 1 题 父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于d 。 A.指定代理 B.委托代理 C.无权代理 D.法定代理 【正确答案】 D 第 2 题 以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是 b。 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【正确答案】 B 第 3 题 在编制施工进度计划时，如果合理地考虑a ，将有利于提高施工质量、降低施工成本。 A.施工资源的运用 B.施工工期的延长 C.施工队伍的素质 D.施工资金的安排 【正确答案】 A 第 4 题 在对热力管道单项工程的验收中， b 是工程质量进行检查和评定的重点之一。 A.水压试验 B.承重或受力结构 C.工程决算 D.竣工资料 【正确答案】 B 第 5 题 不属于必须实施监理的工程是 a。 A.使用国债的工程 B.国家重点工程 C.成片开发的住宅小区 D.利用外资的项目 【正确答案】 A 第 6 题 债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做 d。 A.保证 B.抵押 C.留置 D.质押 【正确答案】 D 第 7 题 工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是b 。 A.公民 B.法人 C.个体工商户 D.其他社会组织 【正确答案】 B 第 8 题 设计、采购和施工任务综合的承包被简称为a 。 A.EPC承包 B.联合体承包 C.D-B承包 D.CM总承包 【正确答案】 A 第 9 题 按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是a 。 A.进行项目结构分析 B.确定项目工作编码 B.编制各层进度计划 D.进行进度计划系统的结构分析 【正确答案】 A 第 10 题 对实行强制性监理的建设工程范围作出具体规定的法规是d 。 A.中华人民共和国建筑法 B.中华人民共和国招投标法 C.建设工程质量管理条例 D.建设工程监理范围和规模标准规定 【正确答案】 D 第 11 题 按照我国建筑安装工程的有关规定，材料损耗率的计算公式可以表示为 dX100。 A.净用量/总用量 B.净用量/损耗量 C.损耗量/总用量 D.损耗量/净用量 【正确答案】 D 第 12 题 下列 d不是实木复合地板按结构分类。 A.三层复合实木地板 B.多层实木复合地板 C.细木工板复合实木地板 D.粗木工板复合实木地板 【正确答案】 D 第 13 题 价值工程中的总成本是指d 。 A.生产成本 B.使用成本 C.使用和维护费用 D.产品寿命成本 【正确答案】 D 第 14 题 在施工人力资源管理中，提倡员工采取主动行动弥补业绩中的不足，鼓励员工在事业上取得更大的成绩属于 c。 A.编制组织和人力资源规划 B.组织项目管理班子人员的获取 C.管理项目管理班子的成员 D.团队建设 【正确答案】 C 第 15 题 当事人迟延履行后发生不可抗力的应当b 。 A.全部免除责任 B.不能免除责任 C.部分免除责任 D.由相对方决定是否免除责任 【正确答案】 B 第 16 题 政府部门对工期的新要求，如环境保护要求、城市规划要求等导致的工程变更，c 应该承担其可能引起的工期、费用的变化。 A.政府部门 B.承包人 C.业主 D.施工总承包管理单位 【正确答案】 C 第 17 题 建筑工程施工质量验收时对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行 a。 A.抽样检测 B.全数检验 C.无损检测 D.见证取样检测 【正确答案】 A 【参考解析】 建筑工程施工质量验收统一标准规范GB50300-20013.0.3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收8对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 第 18 题 某施工机械的预算价格为10万元，耐用总台班数为1000，残值率为10，则该机械的台班折旧费为 。 A.80 B.90 C.100 D.110 【正确答案】 B 【参考解析】 台班折旧费机械预算价格*1-残值率/耐用总台班数则100000*1-10/100090 第 19 题 某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可b 确定变更价款。 A.按合同已有价格 B.参照合同价格 C.由承包人提出价格，发包人确认后 D.由承包人提出价格，工程师确认后 【正确答案】 B 第 20 题 下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是 b。 A.钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换 B.构件按最小配筋率配筋时，应按等强度原则进行代换 C.构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换 D.相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换 【正确答案】 B 第 21 题 某施工项目由预算表和规定标准可知，其直接费为800万元。其中，人工费和机械费合计为800万元，按人工费和机械费之和计算的间接费费率为20，利润率为5，则该项目的不含税金的造价为 万元。 A.1000 B.1100 C.875 D.1200 【正确答案】 A 【参考解析】 800*0.2800*0.5800 第 22 题 在工程索赔中，电话记录b 。 A.不可以作为索赔证据 B.可以作为索赔证据 C.只能作为索赔参考 D.是索赔的物证 【正确答案】 B 第 23 题 总时差指的是 。 A.最早开工时间与最迟结束时间的差 B.在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间 C.完成工期的最大期望时间 D.最迟开工时间与最早结束时间的差 【正确答案】 B 【参考解析】 总时差指的是在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间。 第 24 题 既可以用于同城结算，又可以用于异地结算的是d 。 A.支票结算 B.银行本票结算 C.银行汇票结算 D.委托收款结算 【正确答案】 D 第 25 题 在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价由 c组成。 A.人工费、材料费、机械使用费 B.人工费、材料费、机械使用费、管理费 C.人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润 D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费和税金 【正确答案】 C 第 26 题 对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为 d。 A.1 B.3 C.5 D.7 【正确答案】 D 第 27 题 建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是 b。 A.有符合国家规定的注册资本 B.有国家税务机关的有关证明 C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D.法律、行政法规规定的其他条件 【正确答案】 B 第 28 题 下列事实中，发生不当得利的事实有d 。 A.养子女给其生父母的赡养费 B.甲公司利用乙公司倒掉的废煤渣制作建筑材料 C.给付因赌博而欠的钱款 D.售货员找零时多找给顾客的钱 【正确答案】 D 第 29 题 物体打击事故指的是落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、 a等造成的人身伤害。 A.砸伤 B.碾压 C.挤压 D.坠落 【正确答案】 A 第 30 题 职业健康安全与环境管理是建造师的重要职责，也是c 。 A.业主的要求 B.工程设计者的要求 C.时代的要求 D.民工的要求 【正确答案】 C 第 31 题 价值工程中，价值、功能、成本之间的关系式为 。 A.VF/C B.VC/F C.FV/C D.FC/V 【正确答案】 A 第 32 题 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是c 。 A.数据处理 B.点对点信息技术 C.基于网络的信息处理平台 D.信息处理工作平台 【正确答案】 C 第 33 题 大理石的化学性质是 b。 A.酸性石材 B.碱性石材 C.中等硬度石材 D.中性石材 【正确答案】 B 【参考解析】 因为大理石的主要化学成分是CaCo3和Mg Co3，它的化学性质是碱性的。所以大理石按化学性质分类属于碱性石材。 第 34 题 工程项目管理风险是指可能出现的 的不确定因素。 A.影响项目目标实现 B.影响项目风险控制 C.影响项目团队建设 D.影响项目组织协调 【正确答案】 A 第 35 题 在确定建设工程项目施工的安全目标时，需按 d方法以在项目经理为首的项目管理系统内进行分解，从而确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。 A.系统管理 B.WBS C.项目管理 D.目标管理 【正确答案】 D 第 36 题 以下属于项目目标的过程控制的是d 。 A.进行任务分工、规定工作流程 B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 C.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施 D.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较 【正确答案】 D 第 37 题 以下 a属于分包人安全生产责任之一。 A.对本施工现场的安全工作负责 B.对承包项目的安全负责 C.审查分包工程范围内的安全生产保证体系 D.制定并执行分包项目的安全生产制度 【正确答案】 A 第 38 题 在业主方项目管理的任务中，最重要的任务是c 。 A.合同管理 B.投资控制 C.质量控制 D.安全管理 【正确答案】 C 第 39 题 建设工程合同应当采用 a。 A.书面形式 B.口头形式 C.书面形式为原则，口头形式例外 D.口头形式为原则，书面形式例外 【正确答案】 A 第 40 题 人身安全控制计划方面的风险属于 b风险。 A.组织 B.经济与管理 C.工程环境 D.技术 【正确答案】 B 第 41 题 钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于a 的涂料。 A.油性基料 B.酸性基料 C.中性基料 D.碱性基料 【正确答案】 A 第 42 题 安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括a 。 A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关 B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关 C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关 D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关 【正确答案】 A 第 43 题 石材幕墙工程所用花岗石板材的弯曲强度应经d 检测确认。 A.国家检测机构 B.省级检测机构 C.当地检测机构 D.法定检测机构 【正确答案】 D 【参考解析】 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-20013.2.2花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确认，其弯曲强度不应小于8.0MPa。 第 44 题 根据工程合同管理，工程师在合同权限内发出的变更指令，承包商 b。 A.在没有确定工期延长时间时，可以暂不执行 B.须无条件执行，同时根据合同寻求合理的工程变更价款 C.在没有商议好工程变更价款时，可以暂不执行指令 D.认为变更指令不合理时，可以申请不执行指令 【正确答案】 B 第 45 题 财务评价是根据b ，计算和分析项目的盈利状况。 A.预期市场价格 B.现行市场价格 C.历史市场价格 D.影子价格 【正确答案】 B 第 46 题 在工程开工前所进行的施工组织设计，是投标阶段施工组织设计的进一步深化，其范围由 d 来界定。 A.招标文件中的发包范围 B.投标文件 C.招标文件 D.施工合同 【正确答案】 D 第 47 题 下列合同中，属于从合同的是c 。 A.买卖合同 B.借款合同 C.保证合同 D.承揽合同 【正确答案】 C 第 48 题 结构抵抗变形的能力被称为a 。 A.刚度 B.强度 C.稳定性 D.安全性 【正确答案】 A 第 49 题 事故的发生是两类危险源共同作用的结果，其中 a是事故发生的前提。 A.第一类危险源 B.第二类危险源 C.第一、第二类共同作用的结果 D.第一、第二类都不是 【正确答案】 A 第 50 题 假设工作C的紧前工作为A.B，如果A.B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为c 。 A.10天 B.11天 C.12天 D.13天 【正确答案】 C 第 51 题 按照当事人是否相互负有义务对合同进行分类，合同可以分为b 。 A.有偿合同、无偿合同 B.双方合同、单务合同 C.诺成合同、要物合同 D.要式合同、不要式合同 【正确答案】 B 第 52 题 代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，一般起着工作之间的关系、区分和d 三个作用。 A.交叉 B.汇合 C.分流 D.断路 【正确答案】 D 第 53 题 下列人民法院受理的案件中，应当公开审理的是 d。 A.离婚案件 B.涉及商业秘密的案件 C.当事人申请不公开的案件 D.普通建设工程纠纷 【正确答案】 D 第 54 题 当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起b 内向上一级人民法院提起上诉。 A.10日 B.15日 C.30日 D.60日 【正确答案】 B 第 55 题 从主体上看，债权是 c。 A.相对权 B.绝对权 C.对人权 D.对世权 【正确答案】 C 第 56 题 施工进度控制的经济措施涉及的内容是b 。 A.施工人员的奖金发放计划 B.工程资金需求计划和加快施工进度的经济激励措施 C.对工作人员的培训计划 D.施工过程的项目资金预算计划 【正确答案】 B 第 57 题 工程质量验收合格后，建设单位应在工程验收合格之日起a 日内，向工程所在地的政府建设行政主管部门备案。 A.15 B.16 C.17 D.18 【正确答案】 A 第 58 题 风险是指损失的d 。 A.确定性 B.可能性 C.不可能性 D.不确定性 【正确答案】 D 第 59 题 检验批应由d 组织施工单位项目专业质量技术负责人等进行验收。 A.施工单位项目负责人 B.建设单位项目负责人 C.总监理工程师 D.监理工程师 【正确答案】 D 第 60 题 有形磨损的局部补偿形式适用于a 。 A.可消除性的有形磨损 B.不可消除性的有形磨损 C.第一种无形磨损 D.第二种无形磨损 【正确答案】 A 第 61 题 政府对工程质量的监督管理的主要目的是a 。 A.保证工程使用安全和环境质量 B.保证招标投标活动的公开进行 C.保证建设资金的合理使用 D.保证招标投标活动的合法性 【正确答案】 A 第 62 题 反映项目管理班子内部及各工作部门、岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是 a。 A.职能分工表 B.任务分工表 C.项目结构表 D.项目编码表 【正确答案】 A 第 63 题 功能价值V的计算可分为功能成本法和 b。 A.方案估算法 B.功能指数法 C.强制确定法 D.多比例评分法 【正确答案】 B 第 64 题 下列权利中属于著作财产权的是d 。 A.发表权 B.署名权 C.修改权 D.发行权 【正确答案】 D 第 65 题 根据建设工程施工合同示范文本，下列关于工程进度管理的论述正确的是 c。 A.承发包双方在协议书中约定的工期是指开工日期、竣工日期和总工作天数 B.工程竣工通过验收后，实际竣工的日期为工程移交的日期 C.由于非承包入的原因造成的实际进度与计划进度不符时，其后果由发包人承担责任 D.承包人完成施工任务后的28天内，由工程师提出竣工验收报告 【正确答案】 C 第 66 题 如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在b 编写的。 A.工程施工阶段 B.工程投标阶段 C.工程设计阶段 D.施工准备阶段 【正确答案】 B 第 67 题 某建设工地在拆除脚手架作业时，发生未拆完的脚手架倒塌事故，在脚手架上作业的工作当场摔死2人，摔伤7人，其中1人重伤送医院抢救36小时内死亡。则此次事故属于c 事故。 A.人员伤亡 B.死亡 C.重大伤亡 D.特大伤亡 【正确答案】 C 第 68 题 玻璃卡普隆板分类中不包括 d。 A.中空板 B.实心板 C.波纹板 D.网格板 【正确答案】 D 第 69 题 要约的生效时间是a 。 A.到达受约人时生效 B.发出时生效 C.到达受约人的第二天生效 D.受约人发出承诺前 【正确答案】 A 第 70 题 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，除合同另有约定外，属于合同约定幅度以外的综合单价的确定方法是a 。 A.由承包商提出，经发包商确认 B.发包商直接发出变更指令 C.执行合同中相应项目的综合单价 D.由工程师提出，经发包商确认 【正确答案】 A 二、多项选择题共25题,每题2分,共50分。每题的备选中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错误选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项符得0.5分 第 71 题 材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括bce 。 A.在运往工地过程中材料的损耗量 B.直接使用在工程实体上的材料的净用量 C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量 D.在施工现场的材料报废量 E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量 【正确答案】 B,C,E 第 72 题 施工合同跟踪的依据是 abcd 。 A.施工合同 B.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件 C.管理人员对现场情况的直观了解 D.依据合同而编制的各种计划文件 E.有关施工合同的法律和法规文件 【正确答案】 A,B,C,D 第 73 题 小李是某建筑项目的信息员，最近公司正在进行项目信息规划，对项目信息管理提出了系统化要求，并要求每个项目均有信息管理手册。 通常建设工程项目实施阶段管理与系统可分为abcd 。 A.业主方管理 B.设计方管理 C.施工方管理 D.供货方管理 E.运行阶段管理 【正确答案】 A,B,C,D 背景材料 一个商业地产项目，处在闹市中，施工场地非常有限，而且周围都是高档的居民区。项目建设方要求承包单位必须在不发生质量事故的前提下，尽一切办法保证安全文明施工。 根据上述背景。回答 74～77 题。 第 74 题 施工质量事故处理的依据包括abcd 。 A.质量事故的实况资料 B.有关合同及合同文件 C.有关的技术文件和档案 D.相关的法规 E.当事人的要求 【正确答案】 A,B,C,D 第 75 题 施工安全技术保证由abde 四种类别构成。 A.专项工程 B.专项技术 C.专项机构 D.专项管理 E.专项治理 【正确答案】 A,B,D,E 第 76 题 施工安全管理目标实施主要内容中“三消灭”只指abe 。 A.消灭违章指挥 B.消灭违章作业 C.消灭“惯性事故” D.消灭障碍物 E.消灭安全隐患 【正确答案】 A,B,C 第 77 题 下列哪项符合施工现场安全防护布置。ab A.施工临边，洞口交叉、阳台等临边防护，必须采用密目式安全立网全封闭，作业层要另加防护栏杆和18cm高的踢脚板 B.通道口设防护栅的防护栅应当不小于5cm厚的木板 C.预留洞口用木板全封闭防护，对于短边不超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护拦杆 D.电梯井口设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层不大于10米设置一道安全平网 E.楼梯边设1.2m高的定型业化，标准化有的防护栏杆，18cm高的踢脚板 【正确答案】 A,B,D,E 第 78 题 编制机械台班定额时需要拟定机械工作的正常施工条件，具体包括 。 A.拟定施工机械的作业方法 B.确定施工机械的工作班制度 C.确定工作地点的合理组织 D.确定配合机械作业的施工小组的组织 E.确定施工机械的净工作效率 【正确答案】 A,B,C,D 第 79 题 不可接受的损害风险通常是指bde 。 A.超出了人们的判断能力的限度 B.超出了人们普遍接受的要求 C.超出了建设工程项目的总体规划 D.超出了组织的方针、目标和规章制度 E.超出了法律、法规和规定的要求 【正确答案】 B,D,E 第 80 题 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤内容具体有 等。 A.调查研究和收集资料 B.编制各层各级进度计划 C.协调各层进度计划的关系和编制总进度计划 D.若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则报告项目决策者 E.若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目总设计师 【正确答案】 A,B,C 第 81 题 索赔证据应该具有ace 。 A.真实性 B.实时性 C.全面性 D.独立性 E.有效性 【正确答案】 A,C,E 第 82 题 不可接受的损害风险通常是指bcd 。 A.超出了人们的判断能力的限度 B.超出了法律、法规和规定的要求 C.超出了组织的方针、目标和规章制度等 D.超出了人们普遍接受的要求 E.超出了建设工程项目的总体规划 【正确答案】 B,C,D 第 83 题 直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括 bcd 。 A.九运输损耗费 B.人工费 C.材料费 D.施工机械使用费 E.施工机械安拆费 【正确答案】 B,C,D 【参考解析】 直接工程费是指施工过程中构成工程实体所耗费的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。 第 84 题 建设工程项目的全寿命周期包括项目的bce 。 A.设计阶段 B.决策阶段 C.实施阶段 D.保修阶段 E.使用阶段 【正确答案】 B,C,E 第 85 题 工作活动的相关信息可包括以下方面 abe 。 A.正在执行工作的工作期限和频次 B.已接受此项工作的人员的培训 C.可能使用的手持动力工具 D.工作期间所用到或所遇到的物质 E.与工作活动相关的其他工作活动的进展情况 【正确答案】 A,B,E 第 86 题 现场环境保护的意义是 abcd 。 A.保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要 B.保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求 C.保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰，保证施工顺利进行的需要 D.节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要 E.现场环境保护也是文明施工的重要内容之一 【正确答案】 A,B,C,D 第 87 题 索赔的起因通常有 abcd 。 A.合同对方违约 B.合同错误 C.合同变更 D.工程环境变化 E.承包人违约 【正确答案】 A,B,C,D 第 88 题 施工质量事故按任责原因可分为 de 。 A.施工质量事故 B.严重施工质量事故 C.重大施工质量事故 D.指导责任事故 E.操作责任事故 【正确答案】 D,E 第 89 题 属于实施性施工进度计划的有de 。 A.项目施工的年度施工计划 B.项目施工总进度规划 C.项目施工总进度计划 D.项目施工的月度施工计划 E.项目施工的旬施工作业计划 【正确答案】 D,E 【参考解析】 项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工进度计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。 第 90 题 信息技术在工程管理中的开发和应用能实现 bce 。 A.信息存储数字化和存储相对分散 B.信息处理和变换程序化 C.信息获取便捷 D.信息保密性好 E.信息流扁平化 【正确答案】 B,C,E 第 91 题 属于操作责任事故的是 。 A.施工技术方案未经分析论证，冒然组织施工 B.工序未执行施工操作规程 C.材料配方失误 D.无证上岗 E.违背施工程序指挥施工 【正确答案】 B,D 【参考解析】 施工质量事故按责任原因分类 1指导责任事故，如施工技术方案未经分析论证，冒然组织施工;材料配方失误;违背施工程序指挥施工等。 2操作责任事故如工序未执行施工操作规程;无证上岗等。 背景材料 北京某建筑工程公司承建某高校图书馆工程，并作为工程总承包方与业主签订了施工合同，同时也收到了业主的监理通知，该公司经理张某制做了施工组织设计并报监理工程师批准。 根据上述背景。回答 92～96 题。 第 92 题 北京某建筑工程公司作为工程总承包方的管理任务有abde 。 A.负责整个工程的施工安全 B.负责整个工程的进度控制 C.负责整个工程的投资控制 D.负责施工资源的供应组织 E.负责整个工程的质量控制 【正确答案】 A,B,D,E 第 93 题 对该公司而言，成本加酬金合同与固定总价合同比较，工程的ace 。 A.风险较低 B.风险较高 C.利润有保证 D.利润无保证 E.施工积极性高 【正确答案】 A,C,E 第 94 题 在实施监理前，该公司收到业主的通知内容应包括ace 。 A.工程监理单位 B.监理单位项目负责人姓名 C.监理的内容 D.监理的期限 E.监理的权限 【正确答案】 A,C,E 第 95 题 在张某的施工组织设计文件编制时，应全面考虑 。 A.合同条件 B.业主的资金筹措情况 C.项目的结构特点 D.项目运营后的经济效果 E.项目所在地的地质水文情况 【正确答案】 A,C,E 第 96 题 张某的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是abce 。 A.施工质量控制 B.施工进度控制 C.工程合同管理 D.项目投资控制 E.工程信息管理 【正确答案】 A,B,C,E