内蒙达茂旗白彦花煤矿土石方剥离工程协议(1).doc

土石方剥离工程 合 同 书 甲方陕西强宇建设工程集团有限公司乙方中国化学工程第七建设有限公司 签约时间2011年月日 甲方陕西强宇建设工程集团有限公司 乙方中国化学工程第七建设有限公司 根据甲方与内蒙古达茂旗白彦花煤矿投资方签订的相关协议,该煤矿的土方剥离工程由甲方总承包。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法之规定,现甲方将该工程项目的部分工程量委托乙方实施,本着公平公正、互惠互利的原则,经过双方友好协商,达成如下一致协议。 一、工程概况 1、工程名称白彦花露天煤矿土方剥离工程 2、工程地点达茂旗苏木乡 3、工程内容露天煤矿土方剥离挖、运、平、修便道、洒水、出煤。 4、工程量约20000 万m实际完成工程量为准。 二、工程单价 1、工程单价土方挖运1公里范围内单价7.4元/ m。运距超出1公里,则每增加100米运距土方挖运单价每m增加 0.1 元,原煤挖运参照土方挖运执行。 2、油料由甲方提供油料,每月结算,从乙方工程款中扣回。燃油价格以签订本协议时当地元/升作为基价,若遇油料价格上涨,则油价每上涨1,则土方挖运单价上调0.5。 3、施工如遇石方或煤矸石,则由甲方负责爆破,施工单价上调20。 4、施工中如遇地下水,由甲方负责降水,土方施工费用上调20。 5、本工程价款不含乙方税费,税费全部由甲方缴纳。 三、工期工期、质量 1、开工日期 2011 年 4 月日 2、工期 3 年,若遇特别异常气候条件,如暴雪、暴雨等,工期按实顺延。 3、质量等级合格。 四、付款方式及安全保证金 1、付款方式按月支付。第一个月按实际完成进度的85支付,以后每月支付上月15的余款和当月85的进度款,依此类推。每月25日甲乙双方共同测量计算本月完成工程量, 28日前由项目部向业主申报本月进度工程量。次月5日前甲方将工程款以现金或转账方式支付到位。 2、乙方与甲方签订工程施工合同后,必须保质、保量的完成,土方剥离、挖煤不能以任何理由停工,停工造成的损失由乙方全部承担。 3、工程结束后,乙方若未出现重大质量、安全事故,甲方在10个工作日内付清全部工程余款。 4、在具备开工条件,乙方进场正常施工后10日内,乙 方向甲方缴纳安全保证金400万元,乙方在施工中两月内未出现安全事故,甲方在乙方缴纳保证金的两月后10日内退回乙方所交的安全保证金。 5、甲方若不能按时付给乙方月结算工程款造成乙方停工,乙方停工损失由甲方承担,乙方可以将甲方煤场的煤或挖出的煤低于市场价20价格外卖直到补足乙方月结算工程款及停工损失为止。 五、工程量计算与验收 1、在乙方进入施工现场后,甲乙双方技术人员对施工现场进行地貌实测,并做好施工现场坐标详细地貌图。 2、每月25日为工地进度验收测量日期,由甲乙双方现场负责人与双方测量技术人员共同实测工程量,并做好实测记录,经双方现场负责人与技术人员共同实测确认无误后双方签字生效。双方保存好测量记录,便于下次测量作为核对依据。 3、测量按30m*30m方格测量,在施工中如遇到石方需要爆破,必须通知甲方现场负责人。测量技术员做好实测记录,双方确认,严格区分土方与石方工程量。以免造成双方损失。 4、经双方确认的控制点,双方不能以任何理由作改变。若根据施工需要转点,需经过双方同意后方可转点定位,否则由破坏方承担责任。 5、特别注意事项在剥离中分清土石方、煤矸石与煤层的区别,乙方必须安排专职技术人员指挥施工,不可浪费业主有价值的物质。此项作为工程验收其中的一项。 六、甲方责任与义务 1、负责开工前满足施工需要的一切文字依据工作,包括办理开工相关手续,为乙方进场施工提供所需条件。为乙方调解好周边关系,给乙方营造良好的施工环境。 2、甲方负责提供测量、地勘、图纸等技术资料,及其它技术标准。 3、负责提供乙方施工及后勤保障人员的食宿场所,指定乙方机械停放场地。 4、甲方明确施工范围、弃土场位置。弃土场土方应无碾压或压实度要求,如需碾压,则另行计价。弃土场也无裸土覆盖要求,如需覆盖,则由甲方负责。 5、安排专职指挥员现场协调乙方工作,并尽量协调解决乙方施工中的难题。因甲方责任造成乙方停工三天以上,甲方赔偿乙方损失,其中挖掘机一个班1200元,翻斗车一个班600元,装载机一个班900元。 6、协助乙方做好施工人员安全培训工作,时刻警惕提醒乙方检查安全隐患的存在。 七、乙方责任与义务 1、建立健全专职安全生产管理机构,认真执行国家法 律法规。切实做到服从甲方合理安排，积极配合生产调度。 2、必须做到文明施工、安全生产，由于乙方现场指挥 不当，出现严重安全责任事故，由乙方自行承担一切法律责 任与经济赔偿。 3、必须安排专职技术人员指挥开挖，下降高度每 10m 内必须有预留 5m 宽的安全平台，以免出现滑坡事故。 4、必须给在现场施工人员购买工伤保险方可进场施工。 5、施工人员进场后，乙方必须做好施工组织设计与设 计方案呈交甲方审议备案。 八、违约责任 本合同是双方共同遵守的法律依据，任何一方违约，都 应追究违约责任。 1、甲方与乙方签订施工合同后，如果不能正式通知乙 方进场施工，视为违约。 2、 乙方收甲方进场通知书后不能按时进行正常施工 （属 于乙方原因） ，超出 10 天同样视为违约。 3、任何一方违反合同中任何条款都属违约，都将赔偿 对方违约金按承包工程量价款的 1赔偿对方损失。 九、其他 1、本合同未尽事宜双方协商解决，补充协议与正式合 同具有同等法律效力，如在执行中发生争议，可申请仲裁部 门协商解决，如协商不成可向当地人民法院起诉解决。 2、本合同一式四份，双方各执二分，双方签字盖章后 生效。 甲方（盖章） 法人签字 代理人签字 联系电话 身份证号 签约地点 二 0 一一年 月 日 乙方（盖章） 法人签字 代理人签字 联系电话 身份证号