涂装工程合同-.doc
涂装工程合同 发包方以下简称甲方 承包方以下简称乙方 根据中华人民共和国合同法以及有关规定,为了明确双方在合同执行中的权利、义务和责任,经双方充分协商,同意签订本合同,以资共同遵守。 一、项目名称、地点 1、项目名称 2、项目地点 二、承包内容、方式 1、承包内容 2、承包方式包工包料。 三、工程造价 本工程造价为RMB 元/平方米。结算金额以乙方实际施工面积测量值为为准。 说明 1、本价格包含H1020外墙腻子、H9020强力抗碱底漆、H9500高耐候硅丙抗污外墙面漆及施工费用,不包含脚手架、水电费及土建配合管理费等。 2、本价格包开工程发票。 四、施工工序 基面处理→刮3H外墙腻子→再刮3H外墙腻子→涂3H H9020强力抗碱底漆→涂3H H9500高耐候硅丙抗污外墙面漆→再涂3H H9500高耐候硅丙抗污外墙面漆 五、工程期限 1、本合同总工期为个有效工作日,自2009年月日至月日止。 2、甲方要求比约定工期提前竣工时,应征得乙方书面同意,并应支付乙方因赶 工采取的措施费用。甲方每要求提前一天,甲方支付乙方 3000.00 元整。 3、如遇下列情况,工期相应顺延 1非乙方原因造成的停电、停水、停气等因素的影响,导致停工8小时以 上一周内累计计算,工期相应顺延按每8小时一天顺延。 2因气候影响不能施工或出现其他不可抗力情况; 3因甲方原因不能如期腾出施工场地、接通水电,影响施工; 4甲方未按合同规定时间支付工程预付款、进度款而影响施工。 5需甲方解决的问题,乙方以书面形式提出后,甲方24小时内未予答复而 影响施工。 6由于甲方变更设计或增加工程量,以及提出增加涉及范围以外的工程项 目,造成工期的延误,甲方承担责任,工期相应顺延。 7甲方中间工程验收不及时造成停工和误工,工期相应顺延。 8其他因甲方怠于履行的责任而造成停工和误工的情形。 六、工程价款及付款方式 1、合同签订后日内,甲方应向乙方支付总工程价款的30,即人民币 元,作为工程的预付款; 2、乙方进场后,甲方须在乙方完成工程外墙腻子批刮工作3日内支付乙方总工 程价款的30,即人民币元,作为工程的进度款; 3、乙方完成底漆涂刷工作,甲方须在3个工作日内支付乙方总工程价款的20, 即人民币元,作为工程的进度款; 4、工程完工,甲方应对整体工程进行验收,验收合格后7日内支付总工程价款 的15; 5、总工程价款的5作为质保金,保修期满一年,甲方须在7日内向乙方付清所 有工程余款。 七、基层要求及处理 1、水泥砂浆混凝土表面必须经过合理的养护期,较为平整,通常需干燥7天以 上,其含水率小于10,PH值小于10后方可施工; 2、墙体表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂缝、疏松、空鼓等缺陷; 3、墙体表面必须清洁,无泥土、白霜、油污及脱膜剂等污染物附着; 4、乙方施工前对墙面进行检查,对影响涂装施工质量的墙面,甲方应及时进行 整改;但局部缺陷不影响工期计算和施工质量保证。 八、验收标准及方法 1、甲方按照国家涂装施工质量标准进行工程验收 2、乙方必须严格按施工组织设计规范、施工图纸及说明书进行施工。 3、乙方向甲方发出验收通知单和技术资料,甲方接到验收通知后三天内应组织 验收,如因甲方未及时组织验收而影响工程进度,则乙方不承担任何责任, 且视为乙方的工程质量已验收合格。 九、双方责任 1、甲方责任 1、乙方进场前天,甲方负责搭好外墙脚手架,内墙脚手架由甲方提供, 乙方自行搭设; 2、在乙方开工前3天,甲方须完成施工所需水、电的接通工作,施工所用水 电费由甲方承担; 3、向乙方提供堆放材料的仓库及工人住宿场所; 4、合同签订后日内,将所需施工场所提供给乙方施工; 5、施工期间,一般不安排交叉作业。如因特殊原因需进行交叉作业的,须与 乙方协商、经乙方书面确认后方可进行,否则由此造成墙面损坏或工期延误, 由甲方负责相关损失; 6、甲方应按时支付合同规定工程款,否则乙方可停工,并且由此引起的相关 损失由甲方承担;甲方超过合同规定的付款日期,每逾期一天,按工总程价 款的1‰偿付乙方违约金。逾期10天以上的,乙方有权解除本合同,甲方 所支付的预付款乙方不予退还。 7乙方应提前3日书面通知甲方进行工程竣工验收,甲方在接到通知3日内组 织验收。如甲方在规定时间内不组织验收,则视为乙方的工程质量甲方已验 收合格。 8工程竣工后,甲方未办理经验收手续擅自使用,视为甲方验收合格。 2、乙方责任 1、乙方必须按照规定的施工工艺和甲方指定的材料、色板、效果进行施工, 确保工程质量达到国家涂装施工质量要求; 2、乙方应遵守国家及省市主管部门颁发的安全生产规定,乙方人员因违反有 关管理规定造成的安全事故,责任由乙方负担; 3、乙方组织专业施工人员施工,进场前要对施工人员进行安全技术交底; 4、乙方施工人员要遵守甲方现场管理制度; 5、乙方必须按期完工,无故延误工期,每逾期一天,按总工程价款的1‰偿 付甲方违约金。 十、工程变更 1、甲方变更设计,应在该项目施工前3日向乙方发出书面通知,经乙方书面同意 后,双方签订补充协议方为有效。 2、设计变更和工程量增减,甲方必须办理签字确认手续,否则乙方有权拒绝变更。 3、施工后因甲方变更设计,乙方返工所造成的损失经济均由甲方承担,工期顺延。 4、因甲方设计变更,乙方已购材料造成积压,应由甲方承担全部费用。 5、乙方按变更通知进行变更,并于3 日内,提出变更价款报告的完整资料。甲方 收到变更价款报告后起3日内予以签认或提出异议。如甲方无正当理由拒绝签 认,变更价款报告自送达之日起3日后自行生效。 6、对于甲方提出的不可行的设计变更,乙方可以书面形式告之,若甲方强行进行 设计变更。从而造成工程质量问题,由甲方承担。 十一、工程质量保证 工程质保期为一年。工程竣工后,在规定的保修期内,由乙方施工造成的质量问题,乙方须无条件保修;如属甲方或其他原因造成的质量问题,乙方进行有偿维修,费用由甲方承担。 十二、合同变更、解除和终止 1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方须变更合同内容,应经 协商一致后,重新签定补充协议。 2、有下列情况之一的,可以解除合同。 1甲乙双方协商一致; 2因不可抗力致使合同无法履行; 3因一方违约致使合同无法履行。 3、合同签定后施工前,甲乙双方中如有一方要终止合同,应以书面形式提出,并按 合同总价款10支付违约金给另一方,办理终止合同手续。 十三、争议的解决 甲乙双方因履行本合同发生争议时,应首先通过友好协商、调解解决,如协商不成,甲乙双方均可向当地人民法院提起诉讼。 十四、附则 1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。 2、本合同双方代表签字,加盖双方公章即生效。至全部工程验收完毕,工程款 项结清后自行失效。 3、本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可以签订补充协议,与本合同具有同 等效力。 甲方签章乙方签章 委托代理人委托代理人 住址地址 电话电话 传真传真 邮编邮编 开户银行开户银行 户名户名 帐号帐号 签定日期年月日签定日期年月日 签定地点签定地点