安装工程劳务承包工程合同.doc

安装工程劳务承包工程合同 发包方 以下简称甲方 分包方 劳务队以下简称乙方 经甲方乙方充分协商 , 双方就 安装工程劳 务承包事宜达成一致意见 , 依据中华人民共和国合同法 , 中华人 民共和国建筑法及有关法律、法规和本工程具体情况 , 遵循平等、 自愿、 公平和诚实信用的原则 , 订立本承包工程施工合同 , 以资双方共 同遵守。 1. 工程概况 1.1承包工程名称 一期安装工程水电工程 。 1.2工程地点 2. 承包合同文件 2.1乙方在收到包括工程图纸、技术规范、工程量清单及设计修 改通知等任何性质的文件时 , 应仔细研读 , 如有任何错误、 遗漏、 矛盾 和模糊 , 应立即通知甲方 , 以便甲方能在相关合同或其中的任何部分 付诸实施前依总包合同进行相应的更正、报批或确认 , 一旦相关合同 中的任何部分付诸实施 , 乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了 确认 , 由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。 2.2乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其他构 成承包合同的任何性质的或与承包合同有关的资料和信息。 3. 承包工程范围 , 技术要求 , 结算方式 , 承包合同价款及付款方 式 3.1承包工程范围 范围包括1、 施工图范围内包括除通风空调及弱电工程 以外 的给排水工程、采暖工程、电气动力、照明、弱电工程、消火栓 工程、自动喷淋工程等工程。 2、施工现场临水临电值班、维修。 3、 生活区、施工区临水、临电安装、维修工程。 但不限于以下内容 A 、有关本承包工程图纸及工程量清单中所列内容及承包合同文 件中规定的乙方的责任 , 义务均为本合同承包工程范围。 B 、甲方驻工地代表以书面指令形式要求乙方完成的零星工程。 C 、 本工程规范及图纸所述工程包括 与系统有关的所有预留、 打 洞、剔槽、修复、制作、安装、验收、测试、调校、试运转等工作所 需的一切劳务及机械设备、工具包括附属于机械设备 , 工具的易耗 品 , 如砂轮片、锯片、钻花、钻头等等及其它辅材。 D 、辅材承包范围除甲供的主要材料、设备外的所有辅材。 3.2技术要求 严格按施工图 , 国家现行的设计 , 施工安装标准及 技术规范实施。 3.3结算方式 3.3.1按 本 工 程 建 筑 面 积 M 2 确 定 承 包 单 价 为 元 /平方米 。 3.3.2 综合平米单价 包括为完成分部分项工程所需的人工费、 现 场经费、住宿、差旅费、 管理费 、利润、劳保用品、 意外伤害保 险、 自有职工的养老、 住房、 医疗保险、 失业保险的个人部分等 所有除甲方承担费用之外的所有费用。 3.3.4施工用所须的机械设备含施工用所须的一切工具费都 包含在平米包干合同价款中,无论以后的施工图及政策性调整如何, 均不作调整。 3.3.5由于乙方自身原因造成的返工及因此而增加的人工、 材料、 机械由乙方负责。并原价赔偿甲方的材料费用。 3.3.6由于建设方设计图纸变更、甲方作业指示等原因而增加的 工作量 , 应在项目部制定的标准签证单上明确说明原因、部位、增加 的数量和时间等 , 并根据现场签证的流程 , 由相关人员签字确认 , 且不 违反本合同的其他规定 , 方能纳入结算 , 结算方式按合同规定执行。 如 该单项签证人工费在 1000元范围内,一切均不予调整。 3.4以下工程由乙方负责 , 相关的费用包括在承包合同平米单价 金额内 , 不另计取费用 A 、安装所需所有预留、开孔、洞、槽等及其修复; B 、系统所有管道、线、槽、设备、色标标志工作 , 裸露金属部分 接地等以满足验收要求。 C 、提供一切用于执行工作时所需的工作仪器等。 D 、配合总体规划而组织的现场文明施工所发生的费用材料和 设备的整理,工作服统一,必要时的临时停工等 3.5窝工 因甲方原因造成乙方停窝工 , 乙方有责任尽可能减少窝工人员。 甲方按下列原则补偿乙方停窝工连续十天以内的不计补偿 , 停窝工连 续十天以上的超过天数的每人每天 10元补偿 , 注停窝工补偿在 工程竣工前不做考虑。 乙方必须将窝工人员经甲方负责人逐天检核 且经甲方项目经理签字确认。 如甲方能从建设单位得到工期补偿 , 甲方可给予乙方相应的工期 顺延 , 如甲方无法得到工期补偿 , 乙方也无权要求此类的工期补偿。 3.6 付款方式 1、按节点结算所完成工程量的 60付款; 2、工程全部验收合格后,三个月内付至扣除保修金后劳务结算 款的 95; ,待工程保修期满一个月后甲方将剩余款项一次性支付给 乙方。 4. 甲方责任 4.1甲方对业主负责 , 对工程的质量、技术、进度、环境、职业 健康、安全、文明施工及成本进行全面控制。甲方对工程的实施进度 进行统一管理,并负责与业主 , 设计方及监理等外界各方面的联络及 总体协调工作。 4.2甲方牵头对现场进行统一规划、布置、提供施工临时用水、 用电 , 为乙方提供基轴线及高程控制点。 4.3 甲方随时检查工程进度、质量、环境、职业健康、安全及文 明施工 , 对工程施工进行全过程控制 ; 组织生产例会 , 协调安排整个工 程生产;组织对工程的施工验收和本工程技术资料的收集、汇总 ; 组 织安排工程移交的维修保修工作。在乙方进场一周内 , 对乙方进行书 面的环境及职业健康、安全教育、技术及现场文明施工教育、成品保 护教育。 4.4 甲方按承包合同规定审核工程量、支付工程进度款 , 以及洽 商签证、办理结算。 4.5甲方向乙方提供壹套施工图纸 乙方要求额外图纸时 , 需向甲 方提出申请 , 由甲方安排复印 , 费用由乙方承担 。 4.6 甲方按进度要求提供合同文件规定的工程物料。 4.7 甲方的现场代表为 ,现场代表负责日常施工的管 理协商 ; 负责经济类一切事务。现场签认用工、洽商变更均需符合承 包合同和公司的有关规定 , 否则甲方仍有权不予认可。甲方人事如有 变动 , 应及时通知乙方。 5. 乙方责任 5.1乙方必须遵守国家及当地政府的法律、法规、条例及其发布 的一切与工程施工有关的通知等 , 乙方必须遵守业主、监理、甲方有 关工程的各项管理规章制度。乙方应向甲方申请查阅规章制度 , 对甲 方及相关方的各种规章制度应充分理解 , 不得以不了解相关的规章制 度为由拒绝执行有关指令。 若乙方违反业主、 监理及甲方的规章制度 , 甲方将根据有关条款对乙方进行处罚。 5.2甲方提供的工程材料、 设备, 从移交之日起由乙方负责保护、 保管、维修、保养、并由甲方协调使用。乙方应周全考虑由于承包工 程的具体情况,甲方的任何上述物品一旦不能满足工程的实际需要, 而采取措施的费用和开支 , 并应按照甲方的要求实施。甲方提供的物 料由乙方负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队施工时 , 甲方提 供给谁的物料由谁负责工地现场的卸车及搬运。 5.3乙方应按照承包合同的各项规定 ,履行并完成在工程图纸中 显示出的和承包合同中说明的工作内容 , 并使用其中已作规定的物 料、质量、工艺标准等。 5.4 乙方应保障甲方在承包合同规定的承包工程的实施、 完成以 及修补等任何过程中,免于承受与下述事项有关的任何损失、责任、 费用、索赔和诉讼。 A 、任何人员的伤亡; B 、任何财产的丢失或损失。 C 、乙方使用劳务所涉及的诉讼。 5.5乙方应按照现场总平面及管理的要求 , 统筹考虑物料的堆放 和码放 , 及时清除现场的障碍和垃圾 , 随时保持现场通道的畅通。 乙方 应在每天作业中进行现场的清扫及整理 , 并将施工垃圾堆放在甲方指 定的地点 , 否则甲方将委托他人清理 , 所花费用加倍从乙方的工程结 算款中扣除。 5.6工程的照管乙方在施工中必须注意保护自己的、业主的、 总承包商的、甲方的和其他分包商的半成品、成品 , 工程物料等,承 担其损害责任和义务。 5.7工程技术资料及经济资料 乙方须协助甲方整理工程技术资料及经济资料。 在承包工程实施 过程中 , 如果乙方遇到了任何不利的外界障碍、 外部条件或其他情况, 由此按总包合同可能进行索赔时 , 乙方应尽最大可能 , 向甲方提供所 需资料和协助, 使甲方能够就总包合同的利益进行索赔。 如乙方没有 按甲方要求提供帮助和资料, 甲方有权拒绝此项索赔对乙方的任何补 偿。 乙方须提醒并协助甲方编制材料供应采购计划。 乙方所需材料计 划须提前七天报给甲方。 5.8工程保修保修期内如须保修,则乙方须无条件派人到现场 进行保修服务。 如因乙方施工质量出现的问题, 乙方负责修理并承担 费用,如非乙方施工质量出现的问题,则费用由甲方承担。 5.9治安管理乙方在履行合同期间不得发生危害国家安全、重 大治安事件、刑事治安事件,建立治保、民调小组,杜绝发生停工、 停产及围攻办公机构的情况; 不得发生参加邪教组织的情况; 务工人员需具备 “上岗证” 上岗; “两 劳”回归人员须报甲方保卫部门备案。 5.10乙方必须无条件执行甲方同业主所签的总承包合同。 5.11乙方必须及时支付民工工资,不得因民工工资事件影响甲 方的工作和信誉。乙方必须提供劳务人员签领的工资单给甲方备案。 6. 工期进度 6.1总工期为 天, 工程竣工时间为 2008年 月 日前。 6.2施工进度 如果甲方认为由乙方承担的工程或其中任何区段的施工进度太 慢,不能满足总包合同工程进度的要求,甲方有权调整进度计划,并 要求乙方采取必要的赶工措施。 乙方应在甲方同意之下, 采取必要的 措施,加快工程进度,以符合竣工程进度要求。乙方无权取得因采取 此类措施所产生的额外费用。 因乙方自身原因工期不能满足要求, 经 甲方多次书面催促仍不能满足甲方要求的, 甲方有权将乙方承包范围 内的任何子项剥出,另行承包给其他劳务队,直至终止本合同,甲方 不向乙方支付任何补偿。中途退场按实际已完成工程量的 70结算 付款。 6.3竣工移交日期工程基本完工并通过本合同规定的全部竣工 检验, 且甲方获得业主就此颁发的竣工移交证书, 以二者较迟的日期 为准。 7. 工程质量 7.1本合同工程质量达到设计图纸及技术规范的要求和国家施工 验收规范标准。甲方对本承包工程有质量要求为结构长城杯优质工 程。如果图纸、业主、监理的要求与技术规范、国家施工验收规范标 准之间有任何不一致或差异的地方, 乙方应按照质量标准中要求较高 者进行施工。 由此引起的费用乙方应在其技术标和报价中作合理的考 虑。 7.2本承包合同质量双方约定为100合格,确保北京市优质 工程。 7.3本承包工程应严格实行“三检制” 。 承包工程实施过程中乙 方内部及乙方与其他承包方交叉施工时, 上道工序要为下道工序创造 良好的施工条件, 注意现场的文明施工及成品的保护, 下道工序要注 意保护上道工序的产品。 在产品、 半成品和成品在甲方和业主未竣工 验收之前的保护是乙方的责任, 任何交叉作业中因管理不善或恶意行 为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。 7.4质量整改通知单 对于乙方施工质量不符合承包文件或甲方的要求, 甲方可根据有关条 款对乙方进行罚款, 并向乙方发出 “质量整改通知单” , 乙方按照 “质 量整改通知单”的要求认真、及时整改,若逾期不予整改或修改不彻 底, 甲方根据情况给予 500-2000元的罚款, 甲方有权将不符合要求 的施工队或操作者清理出现场, 且甲方有权另行雇佣他人代替乙方进 行整改,乙方应承担因此发生的所有费用及工期延误的责任。 8. 环境、职业健康、安全及文明施工 8.1现场文明施工及企业形象宣传CI 工作 A 、乙方应按照国家、当地政府颁布的有关环境、职业健康安全、 文明施工及有关施工扰民、 噪音控制等的规定, 建立健全各种岗位责 任制,严格现场管理,如技术工种需持证上岗、工人上岗前应进行施 工环境、 职业健康、 安全施工、 文明施工教育等, 并采取必要的措施, 保证施工安全和现场文明,同时满足交通、环保、环卫、公安等政府 相关部门的规定和要求, 并承担因违反上述规定而招致的一切责任和 费用。 B 、乙方在施工过程中必须满足甲方有关企业形象宣传的规定和 要求, 完成甲方关于企业形象宣传要求的有关的工作; 自备符合甲方 CI 工作及职业健康安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等,所有 防护用品应符合甲方的要求。 C 、在工程施工期间,乙方应保持现场清洁,每日进行现场清理 工作,及时清除障碍物,存放并处置好乙方的设备和多余的物料,避 免有毒气体的产生。 乙方应按照甲方的指示和协调, 从现场清运走垃 圾及废料不论此类废料或垃圾是否为其他分包方或业主产生 ,或 不再需要的提供给乙方或乙方提供的临时工程。 D 、分包工程竣工之前,乙方应将甲方允许撤离现场的,乙方提 供的设备、设施、 临时工程在规定的时间内清除并运出现场。清理现 场多余的物料、垃圾不论此种物品是否为其他分包方的工作所产 生 ,保持现场和工程清洁整齐,并达到甲方满意状态。 8.2事故处理 乙方在工作时,如因违反国家的有关规定和承包合同的有关条 款, 以及违反甲方依据工程具体情况制定的环境及职业健康安全规章 制度、 环境及职健康安全交底等而导致的任何作业事故, 乙方应对此 承担全部责任和费用。 一旦发生事故, 乙方应立即采取一切合理的必 要措施保护现场,防止损失的扩大,并立即向甲方报告事故详情,乙 方应根据甲方的指令,履行国家和当地政府规定的有关事故处理程 序。 8.3 劳务、雇员安排 乙方应自行妥善安排所有雇员及劳务人员, 包括他们的住宿 场 地由甲方统一安排 、膳食场所由甲方统一安排 、医疗、卫生、环 境、职业健康、安全、报酬、保险、交通和各种证件的办理,以及工 程物料的保管堆放, 并负责进行现场职业健康安全及业主、 总承包商、 甲方制定的各种规章制度的入场教育, 特别是应按照当地政府的有关 外来人员管理的规定办理有关的诸如暂住证、 作业证、 市场进入许可 证等一切所需证件。 8.4特殊工种上岗证 乙方的电工、 电焊工、 气焊工、 水暖工、 架子工、 调试工、 钳工、 铆工、 机操工、 等按照建设部和当地政府相关文件规定应持证上岗人 员,必须具有符合要求的当地政府颁发的或认可的“特殊工种操作 证” ,并在相应操作人员进场前,将原件及复印件报送甲方审核。各 类持证上岗人员数量和素质须达到甲方的要求, 乙方应对未经甲方同 意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。 9. 乙方保证体系 9.1乙方代表及组织机构 乙方组织的现场代表即现场负责人 、现场组织机构设置及其主要 人员的名单、 职称证书及工作简历等详细情况提交甲方代表并取得同 意。甲方向乙方现场代表发布的任何指令,均被视为已经发给乙方。 由于工程施工和进度计划安排的需要, 在遵守国家法律、 法规的前提 下,在任何节假日期间尤指秋收农忙季节工作的劳动力组织应保 证满足施工和进度的需要。 9.2乙方的制度 乙方须制定一套切实可行的质量、进度、环境、职业健康、安全 及文明施工的管理措施、 认真组织好现场的文明施工, 并随时接受甲 方现场管理人员的检查和监督。 9.3乙方例会甲方与乙方及其他分包商建立联合生产例会制度, 原则上每周 召开生产例会,乙方现场代表必须参加例会。 9.4乙方现场代表为 ,乙方现场代表经常驻工地每月必 须在施工现场的时间不得少于 28天,有事必须经甲方项目经理批准 同意方可离开工地,否则按 200元 /天进行罚款,并从当月的进度款 中扣除。 10. 工程物料、机械、工艺和检查验收 10.1偷工减料的行为的处罚 对于乙方偷工减料,不按正常标准工序施工的工作,一经发现, 将处以每次 500-1000元的罚款。 对于罚款累计超过 3次的班组, 甲 方勒令其退出现场。 10.2机械和设备 乙方进场时需向甲方提供一份施工机械清单,若没有预先征得 甲方的书面批准,机械设备不可移离施工现场。 10.3隐蔽工程检查及中间验收 A 、 未经甲方的批准, 工程中任何部分不得隐蔽或使之无法察看。 甲方应及时组织此类工程的检查,并提请监理、业主验收,不得无故 拖延。 B 、任何一道工序完工,进行下道工序的施工前,乙方应申请检 查验收。 C 、甲方有权拒付未经检验批准的工作,或乙方不能出示甲方代 表签发的批准文件工作的工程款, 而乙方也无权申请取得此项工作的 工程款。 11. 甲方的指令 乙方仅能从甲方处接受指令, 而不应执行从业主、 总承包商或监 理处直接收到的有关承包工程或总包工程的未经甲方确认的任何指 令。乙方一旦收到业主、总承包商或监理直接向其发出的指示,应立 即将此类指示通知甲方, 在甲方提出有关处理意见后, 决定是否执行。 甲方有权随时向乙方发出有关承包工程方面的指令。 对乙方执行任何 非甲方发出的指令所产生的后果, 甲方不承担任何直接责任以及连带 责任。 对甲方造成损失的, 甲方有权从乙方应得的工程款项中予以扣 除。 12. 工程保修 A 工程保修期二年从竣工验收之日起 ,乙方必须配备至少二 人以上的技术工人负责维修,费用包含在报价中。 B 工程保修金为施工队结算总造价的 5 。 13. 不可抗力 承包合同生效后如因不可抗力阻止承包合同的执行, 则甲方和乙 方不应被认为违约或毁约, 如果乙方认为某一事件已构成不可抗力并 可能影响其正常履行义务, 则此事件发生时应立即通知甲方, 并立即 采取必要的措施,防止损失的进一步扩大。 14. 争议的处理 双方发生争议时, 可以通过协商、协调或仲裁解决纠纷,协商或 协调不成的,约定向北京市仲裁委员会申请仲裁。 15. 承包合同的生效、终止、部分失效或转让 15.1承包合同的转让或再分包乙方不得与本承包合同双方以 外的任何第三者转让本承包合同, 也不得进行再分包。 乙方应对自己 及其代理人、雇员和工人的行为违约或疏忽造成工程受损完全负责。 15.2承包合同的解除 A 、乙方如出现以下违约行为,甲方可发出书面指令要求其立即 纠正并承担违约所造成的损失不能正常地进行工程的施工; 在竣工 之前,没有合理的原因,完全搁置工程的施工;拒绝执行甲方要求其 修补缺陷、 更换不适用的物料的书面通知, 违反承包合同条件的规定; 如乙方在接到甲方发出的书面指令 14天后仍然继续这种违约,或在 其后的任何时间又发生同样的违约行为, 甲方可在违约行为继续或重 犯的任何时间,以书面形式通知乙方解除本承包合同。 B 、无论何种原因导致甲方与业主之间的工程施工合同解除时, 甲方与乙方之间的承包合同同时无条件解除。 C 、如果乙方发生破产、解散、关闭、转产、停产等已经不能实 际履行承包合同义务的情形, 甲方在书面通知乙方后, 立即终止和乙 方的合同。 D 、 因不可抗力发生导致全部承包合同的履行或不可能时, 甲方、 乙方均有权依法解除合同。 15.3承包合同自承包合同协议书的生效之日生效,在承包合同 规定的责任、权利和义务履行完毕后终止。 15.4因国家或当地政府的法律、法规、政策的变化或不可抗力 导致承包合同某些部分继续履行成为不可能时, 承包合同其他部分仍 保持其有效性。 16. 签署及盖章。 合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份 甲方 盖章 乙方 劳务承包队 甲 方 代 表 签字 劳务队长签字 时间年 月 日 时间年 月 日